厦门电大 3521529 建设法规（省） 网上在线形考作业[答案]

厦门电大 3521529 建设法规（省） 网上在线形考作业

1.民事法律关系的内容是指（ ）
A、民事权利和民事义务B、民事权利和民事责任C、民事规范和民事责任D、民事义务和民事责任
A

正确答案:A

2.下列标准属于强制性标准的范围的是（ ）
A、保障人身，财产安全的标准B、行业标准C、实行安全认证所采用的标准D、企业制定的产品标准
A

正确答案:B

3.甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（ ）享有。
A、甲建设单位B、乙设计单位C、注册建筑师王某D、甲乙两单位共同

正确答案:A

4.本文由，一手资源根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（ ）
A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、职务代理人

正确答案:C

5.根据《标准化法》，企业生产的产品没有国家标准和行业标准的，应当制定（ ）标准，作为组织生产的依据
A、地方B、企业C、部门D、综合

正确答案:C

6.根据《中华人民共和国标准化法》，对需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定（A ）
A、国家标准B、统一标准C、同一标准D、固定标准

正确答案:B

7.本文由，一手资源对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（ ）
A、国务院建设主管部门B、省、自治区、直辖市人民政府C、建设行业协会D、人力资源与社会保障或其授权机构

正确答案:D

8.下面不属于法律事实中的事件的是（ ）
A、海啸B、暴雨C、战争D、实施盗窃

正确答案:D

9.已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应该（ ）。
A、具备一定的施工管理实践经验和资历B、具备一定的施工管理实践经验和资历、并具有一定的外语水平C、具备丰富的施工管理实践经验和资历D、具备丰富的施工管理实践经验和资历、并具有一定的外语水平

正确答案:B

10.本文由，一手资源关于推荐性标准，下列说法正确的是（ ）
A、不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行B、如果是推荐性地方标准，也必须要执行C、如果是推荐性行业标准，也必须要执行D、如果是推荐性国家标准，也必须要执行

正确答案:C

11.城市总体规划的期限一般为（ ）年
A、20B、15C、10D、25

正确答案:B

12.建设用地规划许可证的核发程序（ ）。
A、用地申请——提供设计条件——现场踏勘、征求意见——审查总平面图、核定用地面积——核发建设用地规划许可证B、用地申请——现场踏勘、征求意见——提供设计条件——审查总平面图、核定用地面积——核发建设用地规划许可证C、现场踏勘、征求意见——用地申请——提供设计条件——审查总平面图、核定用地面积——核发建设用地规划许可证D、现场踏勘、征求意见——用地申请——审查总平面图、核定用地面积——提供设计条件——核发建设用地规划许可证

正确答案:A

13.本文由，一手资源某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（ ）。
A、旧城改造项目批准文件B、建设用地规划许可证C、建设工程规划许可证D、国有土地使用权批准文件

正确答案:B

14.建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是（ ）。
A、项目批准文件B、城市规划C、项目投资概算D、国家规定的建设工程勘察深度要求

正确答案:D

15.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（ ）
A、已经取得安全生产许可证B、办理了工程质量监督手续C、有满足施工需要的施工图纸D、已经取得规划许可证

正确答案:A

16.本文由，一手资源工业用地土地使用权出让最高年限为（ ）
A、40B、50C、60D、70

正确答案:D

正确答案:C

正确答案:C

正确答案:A

17.划拨土地使用权只能由（ ）人民政府依法批准。
A、中央B、省级以上C、镇级以上D、县级以上

正确答案:B

21.居住用地土地使用权出让最高年限为（ ）
A、40B、50C、60D、70

19.本文由，一手资源根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（ ），按照法定标准给予征地补偿。
A、原用途B、生产能力C、经济价值D、区位

正确答案:C

20.拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（ ）签订国有土地使用权出让合同。
A、省人民政府B、市人民政府C、市土地管理部门D、拍卖公司

正确答案:C

21.属于行政处罚的方式有（ ）
A、警告

B、没收违法所得

C、责令停产停业

D、开除

正确答案:A

E、行政拘留

22.本文由，一手资源下列选项中属建筑非物质财富的有（ ）
A、股票

B、100元人民币

C、建筑图纸

D、建筑材料的商标

正确答案:A

E、太阳光

23.根据《立法法》，（ ）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A、部门规章

B、地方政府规章与部门规章

C、同一机关制定的旧的一般规定与ABC特别规定

D、部门规章与地方性法规

正确答案:C

E、地方性法规与地方性政府规章

24.关于侵权责任，下列说法错误的是（ ）
A、因为行为人不履行合同义务而产生的责任

B、某施工企业在施工过程中扰民将产生侵权责任

C、某建设单位的办公楼挡住了北面居民住宅区的阳光将产生侵权责任

D、某施工企业在施工过程中楼上掉下的砖头砸到路上的行人将产生侵权责任

正确答案:A

E、当对象是法人时，侵权的客体只能是财产权利

25.本文由，一手资源某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事，下列公司人员中，可同时担任监事的有（ ）
A、公司股东

B、公司董事长

C、公司职工代表

D、公司总经理

正确答案:D

E、公司财务经理

26.拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交（ ）等资料。
A、建设用地规划许可证

B、土地使用权批准文件

C、建设工程规划许可证

D、拆迁计划和拆迁方案

正确答案:A

E、拆迁补偿安置资金证明

27.大华公司新建某商业中心项目，选址在市中心商业区，建设工期约两年，根据《建筑工程施工许可管理办法》，大华公司领取施工许可证必须办理的手续，在下列说法中错误的是( )。
A、已办理建筑工程用地批准手续

B、已经取得建设工程规划许可证

C、已经确定施工企业

D、建设资金已到位合同价的50%

正确答案:A

E、 建设资金已到位合同价的20%

28.本文由，一手资源下面的条件中不属于申请施工许可证必须具备的条件的是( )
A、已经办理该建筑工程用地批准手续

B、需要拆迁的，拆迁工作已经全部完成

C、有满足施工需要的施工图纸

D、有保证工程质量和安全的措施

正确答案:A

E、建设资金已全部到位

29.城市规划的实施过程中涉及了（ ）制度。
A、城市规划公布制度

B、选址意见书制度

C、建设用地规划许可证制度

D、临时建设用地许可证制度

正确答案:A

E、建设工程规划许可证制度

30.某公司改建办公大楼，该工程由某建筑集团承建，根据《建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的有（ ）。
A、该工程无需领取施工许可证

B、应由该公司向建设行政主管部门申请领取施工许可证

C、应由该建筑集团向建设行政主管部门申请领取施工许可证

D、即使未领取施工许可证，该工程也可以开工

正确答案:B

E、未领取施工许可证，该工程不得开工

31.本文由，一手资源土地使用权转让，采取的方式有（ ）
A、出售

B、交换

C、赠与

D、抵押

正确答案:D

E、继承

32.下列建设征用土地的管理说法正确的有（ ）
A、征用基本农田的，由国务院批准

B、征用基本农田以外的耕地超过35公顷，由国务院批准

C、征用其他土地超过70公顷的，由国务院批准

D、征用农用地的，可以直接办理征地审批

正确答案:A

E、征用农用地的，应当先办理农用地转用的审批手续，不再另行办理征地审批；

33.土地所有权具体包括（ ）四大内容。
A、占有权

B、使用权

C、处分权

D、抵押权

正确答案:B

34.本文由，一手资源为了更好地利用土地，土地使用权出让的基本原则有（ ）
A、统一规划

B、严格审批、登记

C、平等自愿有偿

D、公平公正

正确答案:A

E、可持续发展

35.土地使用权划拨的范围包括（ ）
A、国家机关用地和军事用地

B、城市基础设施用地和公益事业用地

C、国家重点扶持的能源、交通、水利等项目用地

D、法律、行政法规规定的其他用地

正确答案:B

E、商品房用地

36.根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（ ）。
A、法律B、部门规章C、行政法规D、单行条例

正确答案:C

37.本文由，一手资源消费者王某从某房屋开发公司开发的小区购买别墅一栋，半年后发现屋顶漏水，于是向该公司提出更换别墅。在这个案例中，法律关系的主体是（ ）。
A、该小区B、王某购买的别墅C、别墅的主体D、王某和该房屋开发公司

正确答案:B

38.发电厂甲与施工单位乙签订了价款为5000万元的固定总价建设工程施工合同，则这笔5000万元工程价款是（ ）
A、工程建设法律关系主体B、工程建设法律关系客体C、工程建设法律关系的内容D、工程建设法律关系内容中的义务

正确答案:B

39.下面各项，属于刑事责任的承担方式是（ ）
A、有期徒刑B、警告C、没收违法所得D、拘留

正确答案:B

40.本文由，一手资源按照合同约定由建设单位采购墙体材料，保温材料，门窗，采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合（ ）要求。
A、施工图设计文件B、国家标准C、企业标准D、施工单位

正确答案:A

41.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能（ ）进行查验。
A、设计文件B、强制性标准C、推荐信标准D、国家标准

正确答案:A

42.《建筑业企业资质管理规定》属于（ ）。
A、行政法规B、一般法律C、司法解释D、部门规章

正确答案:A

43.本文由，一手资源下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（ ）
A、工程建设项目施工招标投标办法B、安全生产许可证条例C、安全生产法D、建筑业企业资质管理规定

正确答案:C

44.根据《城市规划法》的规定，城市规划实行（ ）审批制度。
A、分级B、统一C、合并D、逐级

正确答案:D

45.教育科技、文化、卫生、体育用地土地使用权出让最高年限为（ ）
A、40B、50C、60D、70

46.本文由，一手资源商业用地土地使用权出让最高年限为（ ）
A、40B、50C、60D、70

47.建设法规的表现形式有哪些（ ）
A、宪法

B、建设法律

C、建设行政法规

D、建设部门规章

正确答案:A

E、地方建设法规和规章

48.建设法规的表现形式多种多样，以下属于建设法规形式的有（ ）
A、某省人大常委会通过的《建筑市场管理条例》

B、建设部发布的《注册建造师管理方法》

C、某省人民政府制定的《招投标管理方法》

D、某市人民政府办公室楼下发通知要求公办学校全部向外来工子女开放，不收取任何赞助费用

正确答案:A

E、某省建设主管部门下发的加强安全管理的通知

49.本文由，一手资源建设项目选址意见书的内容包括（ ）。
A、建设项目的名称、性质、用地与建设规模

B、供水、能源的需求量

C、废水、废渣的排放方式和排放量

D、该建设项目对城市环境可能造成的污染

正确答案:C

E、项目拟建地址与城市规划布局是否协调

50.土地征用属于国家或政府行为，具有的特征包括（ ）
A、土地征用权由代表国家的政府享有

B、土地征用权的行使不需要征得土地所有人的同意

C、土地征用权只能为公共利益的需要而行使

D、土地征用权必须征得土地所有人的同意

正确答案:D

E、土地征用权必须给予原所有人以公平补偿

51.土地使用权出让，采取的方式有（ ）
A、拍卖

B、招标

C、协议出让

D、公平买卖

正确答案:A

E、继承

52.本文由，一手资源《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为（ ）。
A、综合资质、专业资质和劳务资质B、综合资质、行业资质和劳务资质C、总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质D、总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质

正确答案:D

53.下面各项，不属于建设法律责任构成要件的是（ ）
A、有损害事实发生 B、违反职业道德C、存在违法或损害事实有因果关D、违反行为与损害事实有因果关系

正确答案:A

54.某施工现场运来一批拟用于工程的石料，以下关于这批石料的检查工作，符合《建设工程质量管理条例》的是（ ）。
A、对石料质量的检查是监理工程师的责任，施工单位不需要检查B、对石料质量的检查是施工单位的责任，监理工程师不需要检查C、如果石料的厂家出示了产品合格证和质量检验报告，就不需要对其进行检查D、对石料-检查取样应该在监理单位或建设单位的监督下取样

正确答案:B

55.本文由，一手资源关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（ ）。
A、建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C、总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿D、分包单位只对总承包单位负责

正确答案:B

56.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术设施或者专项施工方案是否符合工程建设（ ）。
A、整体安全要求B、强制性标准C、一般要求D、基本要求

正确答案:D

57.（ ）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A、质量事故处理制度B、质量事故统计报告制度C、安全生产责任制度D、安全生产监督制度

正确答案:B

58.本文由，一手资源根据《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产法律法规，未发生（ ）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
A、安全B、重大死亡C、死亡D、重伤

正确答案:A

59.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当由（ ）支付。
A、总承包单位与分包单位按一定比例共同B、分包单位C、建设单位D、总承包单位

正确答案:D

60.某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼，法院经过审理，认为该行政处罚显失公平，关于法院对该案的处理，下列说法正确的是（ ）
A、由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判B、法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告C、法院应当判决行政机关重新作出行政处罚D、法院可以直接判决减少罚款金额

正确答案:A

61.本文由，一手资源施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（ ），不得挪为他用。
A、改善施工环境和对有关人员进行安全教育B、施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善C、工程抢险预案的研究和有关用具的采买D、工程建设救护设施的建设和救护用具的采买

正确答案:D

62.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（ ）
A、整改，并及时报告有关主管部门B、整改，并及时报告建设单位C、暂时停止施工，并及时报告建设单位D、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

正确答案:B

63.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（ ）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A、3B、2C、4D、6

正确答案:B

64.本文由，一手资源工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的，应当要求施工单位暂停停止施工，并报告建设单位施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（ ）报告
A、建设单位B、有关主管部门C、建设行政主管部门D、当地人民政府

正确答案:B

65.承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行驶（ ）。
A、留置权B、抵押权C、抵销权D、质押权

正确答案:A

66.根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为（ ）。
A、6个月B、1年C、3年D、5年

正确答案:D

67.本文由，一手资源某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（ ）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A、相关管线产权部门B、市政管理部门C、城建档案管理部门D、建设单位

正确答案:A

68.从事建筑工程活动的企业或单位，应当向（ ）申请设立登记。
A、工商行政管理部门B、建设行政主管部门C、县级以上人民政府D、市级以上人民政府

正确答案:B

正确答案:B

69.根据《建筑法》，下列有关监理的说法正确的是（ ）。
A、建设工程监理企业可以将监理业务部分转让给别的监理企业B、由于监理工作的失误给建设单位造成的损失由承包商承担 C、建设工程监理企业可以与承包商隶属于一家单位的不同部门 D、监理的权限要视建设单位的委托而定

正确答案:C

70.本文由，一手资源根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（ ）
A、住房和城乡建设部B、省级建设行政主管部门C、国家安全生产监督管理行政主管部门D、国务院

正确答案:D

71.《重大建设项目档案验收方法》适用于（ ）的档案验收。
A、规模巨大，超过一定标准的建设项目B、中央部门投资的建设项目C、各级政府投资主管部门验收的项目D、列入重点工程的项目

正确答案:D

72.某医院新建一办公大楼，该办公楼由某城建集团承包建造，则施工许可证应由（ ）申领。
A、医院B、城建集团C、城建集团承包商D、医院或城建集团

正确答案:B

73.本文由，一手资源根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（ ）
A、国务院B、国务院负责安全生产监督管理的部门C、国务院建设行政主管部门D、国务院铁路、交通、水利等有关部门

正确答案:D

74.施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（ ）
A、在施工现场附近的河流中清洗油桶

B、将施工垃圾处理后倒入附近河流

C、转运施工废弃物时未对其进行掩盖

D、居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障

正确答案:D

E、工程抢修工作一直持续到22点

75.建设工程强制监理的范围包括（ ）
A、国家重点建设项目

B、大中型公用事业工程

C、成片开发建设的住宅小区工程

D、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程

正确答案:A

E、国家规定必须实行监理的其他工程

76.本文由，一手资源以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（ ）
A、取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B、劳务分包与施工总承包是建筑企业资质划分中两个独立的序列

C、工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

正确答案:A

E、工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

77.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有（ ）
A、施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位

B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C、未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成

D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

正确答案:D

E、分包单位将其承包的建设工程再分包

78.甲建筑公司收到了水泥厂寄发的价目表但无其他内容，甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，缺被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（ ）
A、水泥厂的价目表属于要约邀请

B、甲建筑公司的订购表示属于要约

C、水泥厂的价目表属于要约

D、水泥厂新报价属于承诺

正确答案:B

E、水泥厂新报价属于新要约

79.本文由，一手资源以下表述符合工程监理单位的质量责任的是（ ）
A、依法取得相应资质等级证书

B、在资质等级许可的范围内承担工程监理业务

C、工程监理企业与建筑材料供应单位是上下级关系

D、工程监理企业依照法律法规、有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同实施监理

正确答案:B

E、工程监理企业对施工质量承担监理责任

80.在市区施工产生环境噪声污染的下列情况中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ ）
A、混凝土连续浇筑

B、特殊需要必须连续作业

C、自来水管道爆裂抢修

D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

正确答案:C

E、路面塌陷抢修

81.根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（ ）
A、同时招标

B、同时竣工

C、同时设计

D、同时施工

正确答案:D

E、同时投产使用

82.本文由，一手资源（ ）建筑工程，可以由俩个以上的承包单位联合共同承包
A、大型

B、大中型

C、中小型

D、结构复杂的

正确答案:C

E、结构特别的

83.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法正确的有（ ）
A、总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B、分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C、建设单位负责对档案文件的审查，向总承包单位移交

D、勘察设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

正确答案:B

E、分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

84.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（ ）
A、继续按照工程设计图纸施工

B、按照技术标准修改工程设计

C、追究设计单位违法责任

D、及时提出意见和建议

正确答案:A

E、通过建设单位要求设计单位予以变更

85.本文由，一手资源下列施工过程中，属于侵权责任的情形有（ ）
A、工地的起重机倒塌造成行人黄某被砸伤

B、施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡

C、施工单位违约造成供货商重大损失

D、分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

正确答案:B

E、施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金

86.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理依据包括（ ）
A、该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B、《建设工程质量管理条例》

C、《建设工程安全生产管理条例》

D、该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同

正确答案:A

E、《工程建设标准强制性条文》

87.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（ ）
A、实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B、施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C、要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准和行业标准

D、要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

正确答案:D

E、在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

88.本文由，一手资源工程监理单位与被监理工程的下列（ ）不得有隶属关系或者其他利害关系。
A、建设单位

B、承包单位相

C、建筑材料供应单位

D、设计单位

正确答案:D

E、设备供应单位

89.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的，应当要求施工单位（ ）。
A、暂时停止施工，并报告建设单位B、终止施工C、与建设单位协商D、与建设单位解除承包合同

正确答案:A

90.建设单位必须在建设工程（ ）向建设行政主管部门或其授权的部门办理工程报建登记手续。
A、立项批准后，工程发包前B、工程发包后，正式开工前C、施工图审查后，获得施工许可证之前D、开工之后15天内

正确答案:B

91.本文由，一手资源根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具（ ）
A、质量保修书B、质量保证书C、质量维修书D、质量保函

正确答案:A

92.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ ）承担，或按照合同约定执行。
A、施工单位B、责任方C、建设单位D、暂停决定方

正确答案:C

93.建设单位应当将拆除工程发包给（ ）的施工单位。
A、能完成拆除任务B、具有相应的资质等级C、专业拆除D、达到拆除施工要求

正确答案:C

94.本文由，一手资源根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在工程竣工验收合格后的（ ）内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案
A、10日B、15日C、30日D、60日

正确答案:B

95.《建设工程安全生产管理条例》第六条规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的（ ）
A、清楚，准确，翔实B、客观，准确，完整C、清楚，准确，完整D、真实，准确，完整

正确答案:A

96.施工单位应当在施工现场入口处，施工起重机械，临时用电设施，脚手架，出入通道口，楼梯口，电梯井口，空洞口，桥梁口，隧道口，基坑边缘，爆破物及有害危险气体和液体存放等危险部位，设置明显的（ ）。
A、危险标志B、安全警示标志C、隔离标志D、危险施工标志

正确答案:A

97.本文由，一手资源根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（ ）承揽工程。
A、可以超越本企业资质等级许可的业务范围B、可以另一个建筑施工企业的名义C、只能在本企业资质等级许可的业务范围内D、可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

正确答案:A

98.某城市市区范围内，建筑施工过程中适用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工（ ）日以前向工程所在地县级以上人民政府环境保护部门申报。
A、10B、7C、15D、3

正确答案:B

正确答案:A

99.民用建筑节能条例中的民用建筑不包括（ ）建筑。
A、医疗B、教育C、厂房D、住宅

正确答案:B

100.本文由，一手资源根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当办理工商变更登记之日起（ ）日内，向税务机关申报办理税务登记。
A、60B、15C、30D、45

正确答案:D

101.根据《建设工程质量管理条例》规定，下列选项中（ ）不属于建设单位质量责任和义务。
A、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的承包单位B、建设工程发包单位不得迫使承包人以低于成本的价格竞标C、施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用D、建设工程实行质量保修制度，建设单位应履行保修义务

正确答案:C

102.环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（ ）进行
A、分别B、同时C、交叉D、顺序

正确答案:D

103.本文由，一手资源建设单位在编制工程概算时，应当确定（ ）所需费用。
A、抢险救灾B、建设工程安全作业环境及安全施工措施C、对相关人员的培训教育D、建筑工程安全作业

正确答案:B

104.某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（ ）
A、建立单统一组织B、总承包单位统一组织C、总承包单位和分包单位各自D、建设单位统一组织

正确答案:A

105.某写字楼项目于2005年3月1日领取了施工许可证，若因故未能按期开工，应向发证机关申请延期，最多可延期至（ ）。
A、2005年6月1日B、2005年9月1日C、2005年1 2月1日D、2006年3月1日

正确答案:D

106.本文由，一手资源某写字楼项目于2005年3月1日领取了施工许可证，若因故未能按期开工，应向发证机关申请延期，最多可延期（ ）次。
A、1B、2C、3D、4

正确答案:B

正确答案:B

107.下列关于建设工程质量保证金的说法，错误的是（ ）
A、全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金B、采用工程质量工程、工程质量保险等保证方式的，保证金的预留比例应该降低C、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14内会同承包人按照从事同约定内容进行核实D、缺陷责任期可由发、承包双方在合同中约定

正确答案:C

108.（ ）应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用
A、建设单位B、工程质量监督机构C、建设行政主管部门及有关专业部门D、相关利益主体

正确答案:A

109.本文由，一手资源某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说法，正确的有（ ）
A、该工程必须实行监理

B、建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理

C、监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理

D、监理单位不得与设备供应单位有隶属关系

正确答案:D

E、监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场

110.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位负有如下的质量责任和义务（ ）
A、建设单位不得对承包单位的建设活动进行不合理干预

B、保证建筑工程的竣工合格验收

C、对必要实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

D、设计建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位要有设计方案

正确答案:B

E、建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用

111.下列工程建设标准，属于国家强制性标准的是（ ）
A、工程建设通用的综合标准

B、工程建设通用的安全标准

C、工程建设通用的重要的实验标准

D、工程建设行业的制图方法标准

正确答案:C

E、工程建设行业专用的信息技术标准

112.本文由，一手资源关于竣工验收的说法，正确的是（ ）
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期

C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期

D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期

正确答案:C

E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

113.某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（ ）。
A、编制安装方案

B、自行验收

C、出具自检合格证明

D、具有起重设备安装工程专业承包资质

正确答案:C

E、派出本单位专业技术人员现场监督

114.下列关于提存的说法中，正确的是（ ）
A、自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B、自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C、自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D、如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

正确答案:A

E、债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

115.本文由，一手资源下列伤害中情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有（ ）
A、在保险合同成立前，被保险人发生伤害

B、被保险人在施工现场外发生伤害

C、被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤

D、被保险人在施工现场斗殴而发生伤害

正确答案:A

E、被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

116.施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（ ）
A、明确法定代表人对本企业的安全负主要责任

B、设置安全处室对安全负责

C、对内部职工进行安全培训、持证上岗

D、落实各岗位人员的安全生产责任

正确答案:B

E、制定企业内部安全生产绩效考核标准

117.施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（ ）
A、建设单位

B、建设工程质量监督机构

C、安全生产监督管理部门

D、勘察单位

正确答案:C

E、设计单位

121.本文由，一手资源关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建筑工程文件归档整理规范》的有（ ）。
A、建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

B、在施工合同中，建设单位应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

C、在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收

D、未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织工程竣工验收

正确答案:D

E、建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交

119.根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（ ）
A、消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证

B、自动消防系统的操作员必须持证上岗

C、建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用

D、消防器材的经销人员必须持证上岗

正确答案:B

E、企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人

120.下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（ ）
A、因使用不当造成的质量问题

B、质量监督机构没有发现的质量问题

C、建立单位没有发现的质量问题

D、第三方造成的质量问题

正确答案:D

E、不可抗力造成的质量问题

121.本文由，一手资源下列做法中（ ）不符合《建筑法》关于建筑工程发承包的规定。
A、发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位

B、某建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

C、某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后，以分包的名义分别转包给他人

D、发包单位将建筑工程的勘察、设汁、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位

正确答案:B

E、某建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给其他单位

122.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（ ）
A、应急救援人员

B、单位主要负责人

C、从业人员

D、安全生产管理人员

正确答案:B

E、特种作业人员

123.从事建筑工程活动的企业或单位，由（ ）审查，颁发资格证书。
A、工商行政管理部门B、建设行政主管部门C、县级以上人民政府D、市级以上人民政府

124.本文由，一手资源建设项目档案的原件由（ ）保管。
A、建设单位B、施工单位C、城建档案馆D、监理单位

正确答案:A

125.根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（ ）。
A、工程施工图纸B、法律法规C、监理合同D、施工合同中约定采用的推荐性标准

正确答案:D

126.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（ ）。
A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施C、建设单位对造纸厂污染环境检测后决定何时修建污水处理设施D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

正确答案:C

127.本文由，一手资源甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，甲、乙、丙的资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（ ）的业务许可范围承揽工程。
A、甲B、乙C、丙D、甲或丙

正确答案:B

128.施工单位招聘临时工的最低年龄为（ ）岁。
A、16B、14C、20D、21

正确答案:A

129.实行施工总承包的，建筑工程（ ）的施工必须由总承包单位自行完成。
A、基础工程B、主体工程C、装饰工程D、安装工程

正确答案:C

130.本文由，一手资源某建筑施工单位有50名从业人员，根据《安全生产法》，该单位应当（ ）
A、配备兼职安全生产管理人员B、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员C、因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D、配备专职安全生产管理人员

正确答案:B

131.《建设工程质量管理条例》规定，对于涉及（ ）的装修工程，建设单位要有设计方案。
A、变更工程竣工日期B、建筑主体和承重结构变动C、增加工程造价总额D、改变建筑工程一般结构

正确答案:A

132.根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中（ ）不属于工程质量监督管理部门。
A、工程质量监督机构B、建筑业协会C、国家发展与改革委员会D、建设行政主管部门及有关专业部门

正确答案:B

133.本文由，一手资源同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照（ ）单位的业务许可范围承揽工程。
A、资质等级较高的B、承担主要任务的C、资质等级较低的D、联合体牵头

正确答案:B

134.根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，（ ）应当及时向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A、施工单位B、建设单位C、监理单位D、设计单位

正确答案:A

135.根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中（ ） 不符合施工单位质量责任和义务的规定。
A、施工单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B、施工单位不得转包工程C、施工单位不得分包工程D总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

正确答案:A

136.本文由，一手资源欣欣公司新建一职工宿舍，合同期6个月，工程合同价1000万元人民币，原则上资金应到位（ ）可领取施工许可证。
A、1000万人民币B、500万人民币C、300万人民币D、100万人民币

正确答案:C

137.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向（ ）主张维修费用。
A、建设单位B、设计单位C、物业管理单位D、大楼使用者

正确答案:D

138.下列人员中，（ ）不属于建筑工程的从业人员。
A、注册建筑师B、注册结构工程师C、注册资产评估师D、注册建造师

正确答案:D

139.本文由，一手资源根据《建筑法》的规定，工程监理单位 （ ）转让工程监理业务。
A、可以B、经建设单位允许可以C、不得D、经建设行政主管部门允许可以

正确答案:A

140.下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有（ ）
A、设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造

B、施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查

C、项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准

D、监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据

正确答案:B

E、施工单位为赶工期，未对其施工人员继续建筑节能标准培训

141.施工单位依法对本企业的安全生产负有全面责任的是（ ）。
A、法定代表人B、技术负责人C、项目负责人D、安全管理部门负责人

正确答案:B

142.本文由，一手资源有关总包分包的责任承担表述不正确的是（ ）。
A、总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B、分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任

正确答案:C

143.根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（ ）
A、建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B、建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别C、各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D、房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级

正确答案:C

144.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，有关投标保证金的说法，正确的是（ ）
A、中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金B、投标保证金不得采用银行保函方式C、招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止D、投标保证金最高不得超过50万元

正确答案:B

145.本文由，一手资源根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、10B、15C、30D、60

正确答案:C

146.下列不可以做投标保证金的是（ ）
A、现金B、银行保函C、银行汇票D、其他单位的信用担保

正确答案:B

147.根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（ ）。
A、企业投资的体育场B、企业投资的廉租住房C、企业投资的商品住房D、在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼

正确答案:D

148.本文由，一手资源某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人（ ）。
A、征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效B、可以认定投标文件有效C、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效D、应当认定投标文件无效

正确答案:B

149.评标委员会为（ ）人以上的单数。
A、5B、7C、9D、3

150.某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（ ）。
A、2008年3月16日B、2008年3月31日C、2008年4月7日D、2008年4月11日

正确答案:B

151.本文由，一手资源《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算价在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A、200B、100C、150D、250

正确答案:A

152.某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应该为（ ）
A、240B、120C、80D、20

正确答案:C

正确答案:D

153.开标地点应当为（ ）
A、招投标双方确认的地点B、建设行政主管部门指定的场所C、招标文件中预先确定的地点D、招标人共同认可的地点

正确答案:B

154.本文由，一手资源关于投标文件的补充、修改与撤回，下列说法正确的是（ ）
A、对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行B、对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期之前进行C、在投标有效期内进行的补充，修改的内容作为投标文件的组成部分D、在投标截止日期前，投标人可以打电话通知招标人撤回投标文件

正确答案:B

155.根据招标投标相关法律法规，下列招投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（ ）。
A、招标人从当地中标候选人中确定中标人B、招标人在开标前将投标情况告知其他投标人C、招标人预先内定中标人D、招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给投标人让利

正确答案:C

156.某工程项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为（ ）
A、10B、20C、4D、40

正确答案:D

157.本文由，一手资源根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（ ）。
A、技术条款B、投标人须知C、施工组织设计D、合同主要条款

正确答案:A

158.依法必须进行招标的项目的（ ）必须通过国家制定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。
A、资格预审公告B、投标邀请书C、招标公告D、评标标准

正确答案:C

159.不符合我国招标投标法关于联合体各方资格的规定是（ ）。
A、联合体各方均应当具备承担招标项目必备的相应能力B、招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件C、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定联合体的资质等级

正确答案:C

160.本文由，一手资源联合体中标的，联合体各方应当（ ）
A、共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任B、分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任C、共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任D、分别与招标人签订合同，就中标项目各种独立向招标人承担责任

正确答案:B

161.按照《中华人民共和国合同法》的规定，如果一方在订立合同的过程中违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失，责任方将承担（B）的责任。
A、赔偿B、缔约过失C、降低资质等级D、吊销资质证书

正确答案:C

162.根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成的一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的是（ ）
A、联合体投标B、共同投标C、合作投标D、协作投标

正确答案:A

163.本文由，一手资源某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人才有资格参加该项目的投标。根据《招标投标法》，这个规定违反了（ ）原则。
A、公开B、公平C、公正D、诚实信用

正确答案:C

164.下列选项中（ ）是关于投标的禁止性规定。
A、投标人之间串通投标

B、投标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍

C、投标人以高于成本的报价竞标

D、投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标

正确答案:D

E、招标者向投标者泄露标底

165.招标投标活动应当遵循（ ）的原则
A、公开

B、公平

C、诚实信用

D、公正

正确答案:D

E、平等

166.本文由，一手资源甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙市具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（ ）
A、乙可以将专业工程分包给丙

B、丙可以将劳务作业分包给丁

C、乙可以将劳务作业分包给丁

D、甲可以将专业工程发包给丙

正确答案:C

E、甲可以将劳务作业分包给丁

167.甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（ ）
A、如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付

B、建设单位可直接要求甲承担12万元

C、建设单位可直接要求乙承担12万元

D、建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任

正确答案:C

E、先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

168.采用公开招标方式，（ ）等都应当公开
A、评标的程序

B、评标人的名单

C、开标的程序

D、评标的标准

正确答案:A

E、中标的结果

169.本文由，一手资源关于联合体投标的说法，正确的是（ ）
A、多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B、中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任

C、联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D、由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围

正确答案:C

E、联合体中标的，应当联合各方共同与招标人签订合同

170.在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则（ ）
A、该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止

B、没有违背诚实信用原则，不应禁止

C、降低了工程造价，应当提倡

D、该投标文件应作为废标处理

正确答案:D

E、其做法符合低价中标原则，不应禁止

171.甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为10000元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例，则（ ）
A、业主可以要求甲公司支付10000元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付

B、甲公司支付10000元后，乙公司就不再对业主承担债务

C、甲公司支付了10000元后，可以根据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿

D、业主如果要求甲公司支付了10000元，甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付

正确答案:D

E、甲公司支付了10000元后，乙公司也需要向业主支付10000元

172.本文由，一手资源在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（ ）
A、评标委员会由5人以上的单数组成

B、评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C、评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D、评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

正确答案:A

E、评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

173.工程建设项目招标范围包括（ ）
A、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

B、施工单项合同估算价在100万元人民币以上的

C、关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目

D、使用国际组织或者外国政府资金的项目

正确答案:A

E、关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目

174.某工程招标文件规定，招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保，该工程担保的方式包括（ ）
A、保证

B、抵押

C、动产质押

D、权利质押

正确答案:D

E、定金

175.本文由，一手资源甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标，甲向有关行政监督部门提交招投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（ ）等内容。
A、招标范围

B、招标方式和发布招标公告的媒介

C、招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容

D、资格预审文件

正确答案:B

E、评标委员会的组成和评标报告

176.（ ）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。
A、涉及国家安全、国家秘密

B、使用国际组织或者外国政府资金的项目

C、抢险救灾

D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工

正确答案:A

E、生态环境保护项目

177.某建设项目招标，评标委员会由2位招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招投标法》的规定，则下列评标委员会重新组成的作法中，正确的有（ ）
A、减少1名招标人代表，专家不再增加

B、减少1名招标人代表，再从专家库中抽取1名专家

C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取1名专家

D、不减少招标人代表，再从专家库中抽取2名专家

正确答案:A

E、不减少招标人代表，再从专家库中抽取3名专家

178.本文由，一手资源下面关于项目招标说法错误的是（ ）
A、施工单位项目合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B、个人投资的项目不需要招标

C、施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D、涉及公众安全的项目必须招标

正确答案:B

E、符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

179.根据《招标投标法》，在一般招标项目中，下面评标委员会成员中符合法律规定的是（ ）。
A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人

正确答案:D

210.诚实信用是民事活动的一项基本原则，招标投标活动是以（ ）为目的的民事活动，当然也适用这一原则。
A、承揽工程任务B、签订承包合同C、确定中标企业D、订立采购合同

正确答案:C

211.本文由，一手资源下列并不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益，公众安全的基础设施项目的是（ ）。
A、煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B、铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C、商品住宅，包括经济适用住房D、生态环境保护项目

正确答案:D

212.根据招投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（ ）
A、投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B、投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C、投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D、投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

正确答案:B

213.施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（ ）30天。
A、招标文件发出日B、投标文件截止日C、中标日期D、投标有效期

正确答案:A

214.本文由，一手资源某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（ ）
A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C、经其他全部投标人过半数同意后，该投标可以进入开标程序D、由评标委员会按废标处理

正确答案:D

215.《招标投标法》规定“招标人采用邀请招标方式，应当向（ ）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出的投标邀请书。”
A、2B、3C、4D、5

正确答案:D

216.下列选项中关于开标的说法正确的是（ ）
A、开标应当在招标文件确定的提交招标文件截止时间的同一时间公开进行B、开标地点由招标人在开标前通知C、开标地点应当根据行政主管部门指定的地点确定D、开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加

正确答案:C

217.本文由，一手资源在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了（ ）这一原则。
A、公开B、公平C、诚实信用D、公正

正确答案:A

218.某工程投标总价为500万元，则投标保证金最高不得超过（ ）万元
A、10B、20C、50D、80

正确答案:B

219.下列关于以招投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（ ）
A、提交投标文件是承诺B、发放招标文件是要约C、签订书面合同是承诺D、发放中标通知书是承诺

正确答案:D

190.本文由，一手资源甲仓库为乙单位保管500吨的水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙未能按约定支付保管费用，则甲可以（ ）。
A、行使质押权变卖全部水泥B、行使质押权变卖部分水泥C、行使留置权变卖全部水泥D、行使留置权变卖部分水泥

正确答案:A

191.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（ ）。
A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D、因为“三通一平”工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

正确答案:D

192.某施工单位与丙企业签订合同后，分立为甲乙两个施工单位，但未把此情况告知丙，则丙有权要求（ ）。
A、甲乙对合同承担连带责任B、解除合同C、撤销合同D、原施工单位上级主管部门承担责任

正确答案:A

193.本文由，一手资源工程总承包单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的项目负责人，则王某工资收入应缴纳的个人所得税由（ ）
A、建设单位代扣代缴B、总承包单位代扣代缴C、分包单位代扣代缴D、王某自行申报

正确答案:D

194.在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（ ）。
A、受益人B、保险人C、被保险人D、投保人

正确答案:A

195.一方当事人已缔结合同为目的，向对方当事人提出合同条件希望对方当事人接受的意思表示即为（ ）
A、要约邀请B、要约C、承诺D、缔约

正确答案:D

196.本文由，一手资源某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币，则甲承包商投标时的合理报价最低应为（ ）万元。
A、700B、800C、900D、1000

正确答案:D

197.施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（ ）。
A、对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B、撤销施工单位资质证书的决定C、因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分D、关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

正确答案:A

198.甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（ ）。
A、甲乙达成协议时B、甲签字盖章时C、乙收到合同时D、乙签字盖章时

正确答案:A

199.本文由，一手资源某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（ ）。
A、予以追缴B、不予支持C、支持按合同约定全部支付D、只支持按银行同类贷款利息支付

正确答案:B

200.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（ ）。
A、甲公司可以向人民法院申请强制执行B、人民法院应当根据调解书进行判决C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

正确答案:A

201.因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是（ ）。
A、违背当事人的意志B、趁人之危C、显示公平D、损害国家利益

正确答案:A

202.本文由，一手资源根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（ ）。
A、有名合同，双务合同，有偿合同B、有名合同，双务合同，不要式合同C、无名合同，单务合同，要式合同D、有名合同，单务合同，要式合同

正确答案:A

203.某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是（ ）。
A、建设单位可以向建筑公司索赔20万元B、建设单位只能向安装公司索赔20万元C、建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元D、建设单位不可以向安装公司索赔20万元

正确答案:A

204.甲乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》的规定，甲方可以（ ）。
A、向法院申请撤销裁决B、向人民法院起诉C、向上级仲裁机构申诉D、向人民法院申请执行

正确答案:D

205.本文由，一手资源甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付，甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同（ ）。
A、可撤销B、有效C、可变更D、无效

正确答案:C

正确答案:C

206.在司法实践中，如果发生工程纠纷的当事人未达成仲裁协议，则解决纠纷的最终方式是（ ）
A、诉讼B、和解C、调解D、仲裁

正确答案:C

207.某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金，由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（ ）万元。
A、10B、7C、6D、4

208.本文由，一手资源基本建设项目开工的前提条件“三通一平”指（ ）
A、水通、电通、路通和场地平整B、水通、电通、气通和场地平整C、上水通、下水通、路通和场地平整D、水通、电通、暖通和场地平整

正确答案:B

209.建设项目开工前，土地的“七通一平”指（ ）
A、给水、排水、通电、通路、通讯、通暖、通气和场地平整B、上水、下水、通电、通路、通讯、通燃气、通煤气和场地平整C、上水通、下水通、路通、电通、燃气通、网络通和场地平整D、水通、电通、暖通、路通、网络图、燃气通、煤气通和场地平整

正确答案:D

210.起诉必须符合以下条件（ ）
A、原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织

B、有明确的被告

C、有具体的诉讼请求

D、属于人民法院受理民事诉讼范围和受诉人民法院管辖

正确答案:D

E、有协议书

211.本文由，一手资源我国《合同法》所规定的抗辩权包括（ ）
A、先诉抗辩权

B、同时履行抗辩权

C、先履行抗辩权

D、不按抗辩权

正确答案:B

E、质量异议抗辩权

212.仲裁的基本原则主要有（ ）
A、自愿

B、独立

C、或裁或审

D、先行调解

正确答案:D

E、有偿仲裁

213.根据《中华人民共和国合同法》，要约失效的情形有（ ）
A、受要约人拒绝要约的通知到达要约人

B、受要约人的承诺对要约内容作出实质性变更

C、受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知

D、要约中规定的期限届满，要约人未收到承诺通知

正确答案:C

E、发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

214.本文由，一手资源下列选项中，属于无效合同的有（ ）
A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

正确答案:B

E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

215.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同，根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（ ）
A、监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法律和标准

B、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

C、民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D、施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

正确答案:A

E、在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收

216.下列属于要约邀请的是（ ）
A、商业广告

B、投标书

C、招标公告

D、拍卖公告

正确答案:A

E、商品价目表

217.本文由，一手资源根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（ ）
A、有充分的证据

B、有明确的被告

C、属于人民法院受理民事诉讼的范围

D、原告是与本案有间接利害关系的公民

正确答案:B

E、有书面的起诉书

221.根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是（ ）
A、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同

B、建设单位直接与专业施工单位签订的合同

C、承包人将其承包的工程全部分包给其他具有资质的承包人的合同

D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

正确答案:C

E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

219.根据《合同法》规定，下列免责条款无效的是（ ）
A、因不可抗力造成对方财产损失的

B、造成对方人身伤害的

C、因违约造成对方财产损失的

D、故意造成对方财产损失的

正确答案:D

E、因重大过失造成对方财产损失的

220.本文由，一手资源施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（ ）
A、建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B、建设工程已实际交付的，为交付之日

C、建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

正确答案:B

E、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

221.关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是（ ）
A、建设单位的名称应以营业执照的名称为准

B、合同标的是财产

C、履行地点为项目所在地

D、违约责任是当事人违反合同义务的责任

正确答案:A

E、有关施工组织设计的内容为履行方式条款

222.下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（ ）
A、银行贷款合同

B、货物运输合同

C、租赁合同

D、买卖合同

正确答案:C

E、施工合同

223.本文由，一手资源根据的担保法的有关规定，禁止抵押的有（ ）
A、土地所有权

B、宅基地使用权

C、荒山承包经营权

D、学校图书馆

正确答案:B

E、被扣押的汽车

224.根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳所得税额时，准予扣除的项目是指与纳税人收入有关的（ ）
A、成本

B、红利

C、费用

D、损失

正确答案:A

E、收益

225.诉讼，是指建设工程当事人请求（ ）行使审判权，审理双方当事人之间发生的纠纷，做出由国家强制保证实现其合法权益，从而解决纠纷的活动
A、仲裁委员会B、调解委员会C、人民法院D、人民检察院

正确答案:D

226.本文由，一手资源某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（ ）。
A、承包人可申请法院撤销合同B、承包人可放弃撤销权继续认可该合同C、承包人放弃撤销权后发包人享有该权利D、承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

正确答案:D

227.仲裁委欧里员会在收到符合受理条件的仲裁申请书之日起（ ）日内应当受理
A、3B、5C、7D、10

正确答案:C

228.按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（ ）履行
A、订立合同时履行地的政府定价B、订立合同时履行地的市场价格C、履行合同时履行地的政府定价D、履行合同时履行地的市场价格

正确答案:B

229.本文由，一手资源某施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成，就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（ ）。
A、应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任B、应由总承包单位对建设单位承担责任C、应由分包单位对建设单位承担责任D、由建设单位自行承担责任

正确答案:D

230.建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则供货商备齐钢材后，（ ）。
A、应将钢材送到施工现场B、应将钢材送到建设单位的办公所在地C、应将钢材送到建设单位的仓库D、可通知建设单位自取

正确答案:D

231.依据我国《合同法》对合同变更的规定，以下表述正确的是（ ）
A、不论采取何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

正确答案:C

232.本文由，一手资源承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价订购200吨水泥，并要求3日内运抵施工现场。则承包商的订购行为（ ）。
A、属于要约邀请，随时可以撤销B、属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回C、属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤消D、属于要约，而且不可撤销

正确答案:D

233.甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《中华人民共和国合同法》，该合同为（ ）合同。
A、无效B、可变更、可撤销C、有效D、效力待定

正确答案:D

234.按照《担保法》，可以作为保证人的是（ ）。
A、厂矿的职能部门B、有限责任公司C、政府机关D、某高等学校

正确答案:A

235.本文由，一手资源某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院采取的强制执行措施是（ ）
A、冻结B、查封C、拍卖D、提存

正确答案:C

236.水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（ ）
A、施工单位发出订购水泥的要约时B、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时C、水泥厂发出答复文件时D、水泥厂的答复文件达到施工单位时

正确答案:D

237.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（ ）。
A、劳动合同B、借款合同C、劳务分包合同D、房屋租赁合同

正确答案:C

238.本文由，一手资源在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（ ）。
A、定金B、质押C、抵押D、留置

正确答案:D

239.施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土强度标准为30Mpa对该单位工程应以（ ）为标准进行质量验收。
A、技术规范B、施工图纸C、施工合同D、监理通知

正确答案:A

240.甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理，在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该诉讼案件（ ）。
A、移送二审法院裁决B、按撤诉处理C、按缺席判决D、进入再审程序

正确答案:C

241.本文由，一手资源建设工程施工合同应以（ ）为合同履行地。
A、原告住所地B、合同签订地C、被告住所地D、施工行为地

正确答案:C

242.某工程9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工，9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月21日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我国《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应该为（ ）。
A、9月10日B、9月15日C、9月17日D、9月21日

正确答案:D

243.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑施工企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂，王先生欲对此提起诉讼，则本案由（ ）人民法院管辖。
A、甲市B、乙市C、丙市D、丁市

正确答案:B

244.本文由，一手资源王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某，在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（ ）
A、对王某实行货币补偿B、对张某实行货币补偿C、对张某实行房屋产权调换D、对王某实行房屋产权调换

正确答案:B

245.根据《中华人民共和国合同法》，当事人一方解除合同的情形有（ ）
A、当事人一方发生合并、分立

B、由于不可抗力致使合同不能履行

C、作为当事人一方的公民死亡

D、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

正确答案:C

E、法定代表人变更

246.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（ ）
A、必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B、参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C、按约定的工作范围进行勘察

D、按约定的时间完成勘察任务

正确答案:C

E、提供完整的勘察报告

247.本文由，一手资源合同当事人承当违约责任的形式有（ ）
A、合同继续履行

B、采取补救措施

C、支付赔偿金

D、返还财产恢复原状

正确答案:A

E、支付违约金

248.无效合同，可撤销合同的确认应由（ ）裁定。
A、人民法院

B、当事人双方

C、主管部门

D、仲裁机构

正确答案:D

E、检察机构

249.下列表述中，属于合同权利义务终止情形的是（ ）
A、合同被解除

B、债务人依法将标的物提存

C、债权债务归于一人

D、合同权利义务发生转移

正确答案:D

E、原合同内容发生变化

250.本文由，一手资源劳动争议仲裁委员会的组成成员有（ ）
A、同级人民法院代表

B、工会代表

C、企业方面代表

D、劳动行政部门代表

正确答案:A

E、律师

251.下列合同中，（ ）合同时可撤销合同
A、因重大误解订立的

B、违反法律的强制性规定的

C、一方以欺诈，胁迫手段订立的

D、订立合同时显失公平的

正确答案:B

E、以合法行为掩盖非法目的

252.甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（ ）
A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B、该调解书自2006年7月5日生产法律效力

C、若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁

D、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

正确答案:D

E、该调解书自2006年7月6日生产法律效力

253.本文由，一手资源施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有（ ）
A、建设单位不同意鉴定结论

B、鉴定人员不具备相关的鉴定资格

C、鉴定程序严重违法

D、鉴定结论明显依据不足

正确答案:B

E、经过质量鉴定认定不能作为证据使用的其他情形

254.根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（ ）
A、地方性政府规章

B、法律

C、部门规章

D、行政法规

正确答案:C

E、地方性法规

255.人民法院对当事人不履行已生效的裁决，可采取的强制措施有（ ）
A、扣留被执行人应当履行义务部分收入

B、提取扣留被执行人应当履行义务的部分收入

C、冻结被执行人应当履行义务范围内的存款

D、划拨被执行人的存款

正确答案:A

E、对被执行人隐匿财产进行调查

256.本文由，一手资源下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（ ）
A、有防水要求的卫生间为2年

B、给排水管道为5年

C、电气设备安装工程2年

D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

正确答案:C

E、装修工程为2年

257.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（ ）
A、丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权B、丙必须以乙名义行使乙的债权C、丙可以行使不安抗辩权D、甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

正确答案:C

258.仲裁是指合同当事人双方达成仲裁协议，自愿将争议交给第三者，由第三者对合同双方（ ）做出仲裁的一种解决争议的方式
A、权利B、合同争议C、一般责任D、相互责任

正确答案:D

259.本文由，一手资源下列（ ）不属于欺诈行为的构成要件
A、欺诈方有欺诈的故意B、欺诈方实施了欺诈行为C、欺诈必须是非法的D、相对人因受到欺诈而作出错误的意思表示

正确答案:A

260.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元，定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（ ）。
A、10B、4C、16D、12

正确答案:D

261.下列单项合同中可以不招标的是（ ）。
A、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同B、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同C、个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同D、外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

正确答案:C

262.本文由，一手资源某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时不慎将两个项目的投标文件互相错投，则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（ ）。
A、要约内容不明确B、要约人不特定C、受要约人错误D、无订立合同的意思表示

正确答案:D

263.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（ ）。
A、丙公司代甲清偿B、乙可以要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿

正确答案:A

264.甲施工单位在承接乙建设单位发包的工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工，施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼，根据有关法律，刘某的损失应当由（ ）承担。
A、甲B、乙C、甲和刘某D、甲和乙

正确答案:C

265.本文由，一手资源某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15万元、16万元、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的，此案中，应当裁决赔偿（ ）万元。
A、15B、16C、17D、20

266.甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥来抵账，后乙将该水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，说法正确的是（ ）
A、有效B、因乙超越经营范围而无效C、因乙超越经营范围而效力待定D、因乙超越经营范围而可撤销

正确答案:A

267.调解是指建设工程当事人对法律规定或者约定的权利，义务发生争议（ ）通过查明事实，依据一定的道德和法律规范，促使双方在互谅互让的基础上，自愿达成协议从而解决争议的活动
A、业主B、承包商C、双方当事人D、在第三人的参加与主持下

正确答案:A

268.本文由，一手资源甲乙因施工合同纠纷诉至人民法院，在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。
A、驳回起诉B、继续审理C、终止审理D、将案件移交合同约定的仲裁机构

正确答案:C

269.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到，如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（ ）。
A、6月4日B、6月9日C、7月19日D、7月24日

正确答案:B

270.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决，一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（ ）申请执行。
A、仲裁委员会B、人民法院C、公安机关D、政府主管部门

正确答案:A

271.本文由，一手资源执行政府定价或者政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格变化时，正确的处理方法（ ）。
A、遇价格上涨时，按照新价格执行B、遇价格下跌时，按照平均价格执行C、遇价格上涨时，按照原价格执行D、遇价格下跌时，按照原价格执行

正确答案:B

272.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕后，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司，后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（ ）合同。
A、有效B、效力待定C、可变更、可撤销D、无效

273.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司，在工程开工前，应当由（ ）按有关规定申请领取施工许可证。
A、乙建筑公司B、丙土方公司C、甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D、甲房地产开发公司

正确答案:A

274.本文由，一手资源甲乙签订房屋买卖合同，将自有的一栋房屋卖给乙，并约定任何一方违约需向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法错误的是（ ）
A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B、甲必须收回房屋并向乙方支付C、丙取得该房屋的所有权D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要去甲承担违约责任

正确答案:D

275.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（ ）
A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D、甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司

正确答案:A

E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

276.工程合同履行过程中，建设单位延迟支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是（ ）
A、提前支付所有工程款

B、继续履行合同

C、降低工程质量标准

D、支付逾期利息

正确答案:A

E、提高合同价款

277.本文由，一手资源实际违约的具体形态包括（ ）
A、不履行

B、任意履行

C、实际履行

D、迟延履行

正确答案:C

E、不适当履行

278.以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（ ）
A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷

B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷

D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

正确答案:B

E、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

279.下列合同中（ ）属于效力待定的合同
A、甲乙恶意串通订立的损害第三人丙利益的合同

B、某公司法定代表人超越权限与善意第三人丁订立的买卖合同

C、代理人甲超越代理权限与第三人丙订立的买卖合同

D、限制民事行为能力人甲与他人订立的纯获利益的合同

正确答案:D

E、无处分权的人处分他人财产的合同

280.本文由，一手资源某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内容有（ ）
A、各自应负责的安全生产管理范围

B、各自应尽的安全生产管理职责

C、各自应采取的安全措施

D、指定兼职安全生产管理人员进行磋商

正确答案:B

E、双方的安全责任由总承包单位确定

281.当事人就合同履行地点约定不明确的，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款或者交易习惯确定的，则（ ）
A、给付货币的，在接收货币一方所在地履行

B、履行义务一方有权选择履行地点

C、交付不动产的，在不动产所在地履行

D、接受履行方有权选择履行地点

正确答案:A

E、其他标的，在履行义务一方所在地履行

282.施工合同纠纷所采用的调解方式有（ ）
A、法院调解

B、民间调解

C、诉讼调解

D、仲裁调解

正确答案:A

E、行政调解

283.本文由，一手资源我国仲裁的一般程序为（ ）
A、组成仲裁庭，仲裁申请和受理，开庭和裁决B、组成仲裁庭，仲裁申请和受理，裁决和开庭C、仲裁申请和受理，组成仲裁庭，开庭和裁决D、仲裁受理和申请，组成仲裁庭，开庭和裁决

正确答案:A

284.某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，应按照（ ）的市场价格履行。
A、材料所在地B、订立合同时履行地C、合同签订地D、履行义务一方所在地

正确答案:A

285.按照《合同法》规定，合同履行地点不明确时，给付货币的，在（ ）所在地履行
A、在支付货币一方B、接受货币一方C、接受货币方或支付货币方D、非接受货币方及支付货币方的第三方

正确答案:A

286.本文由，一手资源裁决书自作出（ ）起发生法律效应。
A、当日B、3日C、5日D、10日

正确答案:B

287.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（ ）。
A、进行辩论B、进行和解C、提起反诉D、提起上诉

正确答案:A

288.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（ ）。
A、予以支持B、不予支持C、征求发包人意见D、要求承包人提供证据

正确答案:C

289.本文由，一手资源甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位，2008年5月5日，乙建筑公司的项目发生了安全生产事故，应由（ ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
A、甲建筑公司或乙建筑公司B、甲建筑公司C、乙建筑公司D、甲建筑公司和乙建筑公司

正确答案:D

290.下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（ ）
A、劳动合同纠纷B、继承纠纷C、对罚款不服发生的纠纷D、总分包之间的合同纠纷

正确答案:B

291.某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢模，根据《中华人民共和国合同法》，该合同属于（ ）合同。
A、委托B、承揽C、施工承包D、信托

正确答案:C

292.本文由，一手资源某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是（ ）。
A、赔偿损失B、降低资质等级C、责令停业整顿D、对主要负责人判处有期徒刑

正确答案:A

293.在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料，施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉，对此，下列说法正确的是（ ）。
A、施工单位可以不接受B、建设单位的要求施工单位必须接受C、建设单位通过建立单位提出此要求，施工单位才必须接受D、建设单位以书面形式提出此要求，施工单位就必须接受

正确答案:B

294.某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双发依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（ ）之日。
A、评标委员会提交评标报告B、合同备案C、中标通知书发出D、发包人确定中标人

正确答案:B

295.本文由，一手资源依照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（）。
A、建设单位负责试验，并承担试验费用B、建设单位负责试验，双方分担试验费用C、施工单位负责试验，建设单位承担试验费用D、施工单位负责试验，双方分担试验费用

正确答案:A

296.某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情况中，会导致要约失效的是（ ）
A、建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更B、承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C、建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知D、建筑机械厂发出承诺前，收到撤销该要约的通知

正确答案:C

297.某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由人民法院开庭审理，建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（ ）。
A、撤销案件B、中止审理C、终结审理D、缺席判决

正确答案:A

298.本文由，一手资源某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（ ）。
A、串通投标罪B、工程重大安全事故罪C、重大责任事故罪D、重大劳动安全事故罪

正确答案:A

299.施工合同纠纷，一般指（ ）对施工合同条款的理解产生异议而不承担相应的义务等原因而产生的纠纷。
A、施工质量监督部门B、总监理工程师C、施工合同当事人D、工商行政部门负责人

正确答案:C

300.下列选项中属于要约的是（ ）
A、招股说明书B、投标书C、招标公告D、商品价目表

正确答案:B

301.本文由，一手资源甲施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项，此事体现了合同法的（ ）原则。
A、公平B、自愿C、诚实信用D、维护公共利益

正确答案:C

302.甲乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲乙两公司对裁决结果均不满意，下列选项正确的是（ ）。
A、双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁B、双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁C、双方可就此纠纷向人民法院起诉D、双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决

正确答案:D

303.下列书面文件中，（ ）是承诺。
A、招标公告B、投标书C、中标通知书D、合同书

正确答案:D

厦门电大 3521529 建设法规（省） 网上在线形考作业国开电大历年参考题目如下：

厦门电大 3521529 建设法规（省） 网上在线形考作业[答案]相关练习题：
下列不属于面试考官在面试当中的目标的是（ ）。

轴心受压柱的柱脚底板厚度是按底板（）

销售预算的内容主要包括（）。

下列属于功能性政府失灵的有（）

半结构访谈是一种有指导性的、正式的、事先决定了问题项目和反应可能性的访谈形式。

《爱弥儿》作者是（ ）

发行公告是指发行人在证券发行前必须依法进行向（）公告其招股说明书等募集文件的活动

关于国家行政机关的特征，以下说法正确的是（? ）。

注重菜肴造型的是（）。

《学记》一开篇首先明确提出了教育的作用和目的是

异步电动机的空间电角度与电动机的（ ）有关。

证券公司应建立以()为核心的风险控制指标体系。

企业组织内部文化冲突将产生极度保守、沟通中断、非理性反应、怀恨心理等不良后果。

下列关于寻租行为的说法，哪些是正确的（）

应力—应变呈线性关系的最大应力称为材料比例极限。